疫情期间守岗位 微信调解化纠纷

时间:2020-02-23 来源:www.ldwork.com.cn

“以上是调解协议,请确认。确保它是正确的,并在明天下午3点把你的身份证带到门口签字。”“好”和“好”。这种普通的对话并没有在现实中发生,而是在一名法官和两名代理人的微信群中进行的。

疫情期间守岗位 微信调解化纠纷

intermediation work

a合同纠纷截图几年前,由于疫情,沟通和调解工作受阻。东莞市中级人民法院法官胡文轩创建了微信群,并在新年前后花了两周时间进行调解。他最近达成了和解,并成功地解决了争端。

Case Review

Project Delayed,甲方只支付了第一期合同款

2015年1月和5月,甲方纺织公司和乙方环保公司分别签订了两份合同,同意环保公司承担完成纺织公司环境影响报告书编制的任务和通过环保审批的费用。环保公司承包污水池的设计安装和环保项目的验收,免费办理项目的环保验收证书和排污许可证。项目总价和项目总成本分别为含税人民币元。

环境保护公司在编制环境影响报告时,两次委托后委托湖南省环保公司完成工作,并于2017年10月30日获得环保局的批准。该纺织公司声称,环境保护公司随着时间的推移完成了其合同义务,造成项目延误,并就各种损失提出反诉。另一方面,环保公司认为纺织公司延迟提供信息是原因。纺织公司只支付了合同价格的第一期人民币,余额未支付。

在环保项目合同履行期间,环保公司于2017年4月进入施工现场,项目将于2018年3月试运行。纺织公司只支付了合同价格的第一期人民币,余额未支付。作为回应,该纺织公司声称该项目存在延误和质量问题,并向环境保护公司提出反诉,要求赔偿各种损失。环境保护公司声称,该项目的建设期是由于纺织公司未能提供安装条件,否认质量问题,认为更换部件是工程运行损失,并同意从项目付款中扣除环境保护公司更换一些设备的费用。

庭审:纺织公司需要支付第一起纠纷案件的全额工程款和滞纳金。本案环评批复于2017年10月30日完成,待环评批复完成后支付本案涉及的合同余额。因此,一审法院支持环保公司要求纺织公司支付剩余金额人民币及逾期付款利息。

对于第二个争议案例。一审法院审理后认为,本案涉及的主要材料已于2017年4月到达施工现场,纺织公司应按合同约定于当月支付第二笔款项。2018年7月,本案涉及的项目调试完成,第三期应于当月支付。纺织公司至今未付款,构成违约。根据《合同法》的规定,环保公司如未收到纺织公司的第二次付款,有权拒绝履行处理两个证书的义务,延迟履行两个证书的责任由纺织公司承担。因此,决定由纺织公司向环保公司支付人民币,逾期罚款以人民币为限。

纺织公司拒绝接受判决,仍然认为不应付款,环保公司应赔偿,因此他们分别向东莞市中级人民法院提起上诉。2月13日,胡文轩表示,本案双方因争议较大,主要是因为一份审判文本

“在调解过程中,纺织公司多次提出两个案件的两阶段扣除双方当事人不需要支付的金额,纺织公司只支付合同价款的60%和80%,不支付违约金等调解意见。咨询环保公司后,我觉得纺织公司的调解意见很难促成,并有意拖延付款。因此,我对双方接受调解的时间都有限制,否则判决将会延迟。从那时起,纺织公司变得更加积极和务实,建议根据判决原则减少处罚。经过几轮调解,我改变了调解思路,直接强烈否定了纺织公司的预期金额,提出了更合理的结算金额。双方都没有反抗,但出乎意料地促进了双方之间的直接谈判交流。在他们各自做出让步后,纺织公司给了我一笔合理的钱,我觉得调解最终还是有可能的,所以我直接给环保公司的老板打了电话。一开始,环保公司的老板还抱怨对方的信用太差,对判决不满意等。在我不断地对案件进行分析后,环保公司也在两起案件中反映了经营管理中存在的问题,并根据司法实践向他提出了几点有针对性的操作建议。他也可能认为增加对我的信任并最终批准和解计划是合理的。”

经过多轮对抗,双方最终确定了两起案件的调解金额和支付方式。胡文轩通过微信群聊确认调解协议的内容,先做调解笔记,再做程序性审查工作。最后,纺织公司通过调解向环保公司支付了人民币,解决了所有的纠纷。

疫情期间守岗位 微信调解化纠纷

协议签署流程

胡文轩表示,在调解内容得到各方确认后,我们也简化了调解协议的签署流程,但并没有放松防疫工作,始终执行体温监测、不进入法庭区域、使用各自的笔、互不联系等措施。双方在签署调解协议和笔录后直接离开,只花了一两分钟。

虽然双方没有握手,但曾经不可调和的冲突最终在双方面具下隐藏的微笑的眼神中得以解决。当疫情平息、阳光灿烂时,双方也相信会再次真诚握手,继续合作。

通讯员:袁小燕邓培静

免费看成年人视频大全 免费看成年人视频在线观看